Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Трудовое право - Договор на опытно конструкторские работы образец

Договор на опытно конструкторские работы образец

Договор на выполнение цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор на создание и выполнение НТП». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф.

И. О. руководителя организации, предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме [вписать нужное], обусловленных техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять работу, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ по настоящему договору, и оплатить ее. 1.2. Требования к работе и программа ее выполнения, технико-экономические параметры, являющиеся предметом настоящего договора, определяются согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Срок сдачи работ по настоящему договору, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора. 1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. 2. Сроки и порядок оплаты услуг 2.1.

Стоимость выполнения цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.

2.2. Оплата первого этапа работ осуществляется Заказчиком в течение [указать срок] после завершения первого этапа работ и предоставления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату. 2.3. Оплата второго этапа работ производится в течение [указать срок] после завершения второго этапа работ и предоставления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату.

2.4. Оплата третьего этапа работ производится в течение [указать срок] после снятия всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы, а также предоставления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату. 2.5. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора. 3. Исключительные права на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Конфиденциальность 3.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по настоящему договору подлежат отражению в отчетной документации. 3.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего договора, принадлежат [вписать нужное]. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. Исполнитель обязан проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в случае, если выполнение цикла научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы требует проведения патентных исследований. 3.4. Заказчик обязан обеспечить за своей счет правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

3.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ только для собственных нужд.

Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений [со своими работниками и (или) третьими лицами] приобрести все права для их передачи [вписать нужное]. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

3.7. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

3.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему договору. 3.9. Передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему договору осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ.

С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему договору. Отсутствие в Акте сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных Заказчиком, отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему договору работ от Исполнителя к Заказчику.

Отсутствие в Акте сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных Заказчиком, отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему договору работ от Исполнителя к Заказчику. 3.10. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему договору.

3.11. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

3.12. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и после истечения срока действия настоящего договора или досрочного его расторжения в течение последующих [значение] лет. 3.13. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки прямых потерь и упущенной выгоды. 4. Права и обязанности сторон 4.1.

Заказчик обязуется: 4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2. Передать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию.

4.1.3. Принять результаты выполненных работ. 4.2. Исполнитель обязуется: 4.2.1.

Выполнить работы по настоящему договору согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом надлежащего качества. 4.2.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору. 4.2.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2.4. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему договору третьих лиц, а также необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование (при этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель). 4.2.5. Не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять своими силами и средствами допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. 4.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.2.7. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего договора, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему договору обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 4.2.8. В случае изменения банковских реквизитов в [значение]-дневный срок письменно известить Заказчика.

4.3. Заказчик имеет право: 4.3.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапов работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

4.3.2. Проверять ход и качество выполняемых по настоящему договору работ, а также процесс расходования Исполнителем денежных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.3.3. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы затрат, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора. 4.4. Исполнитель имеет право: 4.4.1.

Привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы. 4.4.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ только для собственных нужд.

Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 4.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 5. Порядок сдачи-приема работ 5.1.

Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном [вписать нужное] и Межгосударственным стандартом ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

5.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом.

Исполнитель в срок не позднее [значение] дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию — [перечислить какую именно]. 5.3. При отсутствии у Заказчика замечаний по документации, указанной в п.

5.3. При отсутствии у Заказчика замечаний по документации, указанной в п. 5.2 настоящего договора, акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее [значение] дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной п.

5.2 настоящего договора. 5.4. В случае обнаружения недостатков в результатах выполненных работ (этапов работ) Стороны составляют двусторонний акт, в котором указывается перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. 5.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по настоящему договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

5.6. Если в ходе работ обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы, предупредив Заказчика в срок не позднее [значение] дней с даты [приостановки работ/выявления указанного факта]. В данном случае Стороны обязаны в течение [значение] дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшего финансирования.

5.7. В срок не позднее [значение] дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. 5.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам настоящего договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 6. Ответственность сторон 6.1.

Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности) в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора. 6.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере [значение] % от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки. 6.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ).

В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение [значение] дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере [значение] % стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

6.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим договором, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию Сторон расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 6.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по настоящему договору он обязан выплатить Заказчику штраф в размере [значение] % от цены настоящего договора.

6.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.
Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров. 7.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Прочие условия 8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует по [число, месяц, год].

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.

8.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение к настоящему договору должно быть подписано. 8.4. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

8.5. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего договора, все его обязательства переходят к правопреемнику.

8.6. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 8.7. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 8.8. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик Исполнитель [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] М. П. М. П.

  1. На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  2. Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  3. Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  4. Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Раздел: Тип документа: Размер файла: 29,8 кб (txt-версия) Бесплатная юр.помощь по телефонам: +7(499)938-61-19 (Москва) +7(812)425-68-46 (Санкт-Петербург) Благодарности За сегодня, 14 сентября 2021, сказали спасибо: 66 Востребованные Типы договоров

  1. 18
  2. 37
  3. 51
  4. 15
  5. 75
  6. 48
  7. 78
  8. 36
  9. 23
  10. 36
  11. 309
  12. 35
  13. 79
  14. 72
  15. 72
  16. 37
  17. 38
  18. 270
  19. 7
  20. 162
  21. 66
  22. 25
  23. 61
  24. 160
  25. 14
  26. 56
  27. 17
  28. 127
  29. 66
  30. 100
  31. 15
  32. 62
  33. 4
  34. 90

Образец договора оказания услуг (опытно-конструкторские и технологические работы), заключаемый между юридическими лицами.

опытно-конструкторские и технологические работыг.

«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Исполнитель обязуется выполнить собственными силами либо с привлечением третьих лиц (по дополнительному согласованию с Заказчиком) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, опытно-конструкторские и/или технологические работы (далее – ОКР) по теме: на оборудовании научно-исследовательской лаборатории в составе , согласно предусмотренного календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью), сдать Заказчику результат опытно-конструкторских и/или технологических работ предусмотренный Техническим заданием, выписанным Заказчиком в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР.1.2.

Состав научно-исследовательской лаборатории должен быть согласован Исполнителем с Заказчиком до начала выполнения ОКР, путем составления единого списка используемого в проведении ОКР оборудования. Без согласования состава научно-исследовательской лаборатории настоящий договор считается незаключенным.2.1. Цена Договора устанавливается в размере рублей.

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Цена этапа ОКР указывается в календарном плане.2.2.

Оплата ОКР производится поэтапно – после выполнения Исполнителем этапа ОКР, предусмотренном календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью) Заказчик оплачивает стоимость выполнения этапа ОКР на расчётный счёт Исполнителя в течение календарных дней после подписания Заказчиком Акта приёмки этапа ОКР.2.3. Если в ходе проведения опытно-конструкторских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, то Заказчик оплачивает Исполнителю понесенные им прямые затраты, подтвержденные согласованными с Заказчиком финансовыми документами Исполнителя.3.1.

Срок выполнения работ определяется календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).3.2. Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, досрочно сдать Заказчику результаты выполненной ОКР (этапа ОКР), а Заказчик вправе осуществить их приёмку. При этом досрочная сдача результатов работ (этапа) не является основанием для возникновения обязательств Заказчика досрочно оплатить результаты принятой работы.3.3.

Датой исполнения обязательств Исполнителя является дата подписания Заказчиком Акта приёмки ОКР.4.1. Сдача-приёмка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется Сторонами в соответствии с ТЗ в порядке и сроки, установленные Договором.4.2.

При сдаче выполненной ОКР (этапа ОКР) Исполнитель представляет Заказчику документы, необходимые для государственного учёта результатов интеллектуальной деятельности, если таковые результаты получены в ходе выполнения ОКР (этапа ОКР).4.3. По окончании этапа ОКР Исполнитель передает Заказчику по акту результаты этапа ОКР, указанные в ТЗ.4.4.

Первоначальный вариант ОКР передается Заказчику Исполнителем по акту предварительного приема-передачи, подписанного сторонами, за дней до окончания срока предусмотренного календарным планом.

Заказчик обязан рассмотреть предварительный вариант ОКР и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений в определенные дополнительным соглашением сроки. При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приема-передачи работы.

В случае непринятия Заказчиком этапа ОКР, Заказчик предъявляет Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР). В случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий Договора, Заказчиком в течение выше указанного срока составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.4.5.

В случае необходимости Заказчик проверяет ход и качество выполнения работ, как Исполнителя, так и его соисполнителей, без вмешательства в их оперативно-хозяйственную деятельность.4.6.

В случае несоответствия результатов ОКР (этапа ОКР) условиям Договора, устранение недостатков производится Исполнителем за свой счёт. Результаты работ вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом.5.1.

Заказчик обязан:

  1. принять и оплатить надлежаще выполненные результаты ОКР в соответствии с Договором.

5.2. Заказчик вправе:

  1. инициировать расторжение Договора, если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) стало нецелесообразным.
  2. проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора;
  3. в случае отступления Исполнителя от условий Договора и требований ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с условиями Договора и требованиями ТЗ;

5.3.

Исполнитель обязан:

  1. выполнить ОКР (этап ОКР) в соответствии с утверждённым Заказчиком ТЗ и передать Заказчику результаты;
  2. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, и обеспечивать надлежащие условия для осуществления контроля за выполнением ОКР;
  3. уведомлять Заказчика в -дневный срок о каждом полученном при выполнении Договора результате ОКР (этапе ОКР) как объекте интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны;
  4. гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;
  5. проводить в процессе выполнения работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011 – 96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;
  6. обеспечить на дату завершения ОКР защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;
  7. информировать Заказчика о приостановлении ОКР в 3-дневный срок с соответствующими обоснованиями.
  8. согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
  9. незамедлительно информировать Заказчика о невозможности получения ожидаемых результатов ОКР или о нецелесообразности выполнения ОКР;

5.4. Исполнитель вправе:

  1. привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц только с письменного согласия Заказчика, при этом условия Договора подлежат включению Исполнителем в договоры с соисполнителями;
  2. приостановить работу по Договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, предварительно известив об этом Заказчика;
  3. запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;
  4. невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения Договора (в отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика);

6.1.

Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты научно-технической деятельности (РНТД), включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.6.2. Права на РНТД, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат Заказчику.

Права на РНТД, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат Заказчику. Указанные права переходят к Заказчику с момента передачи РНТД Исполнителем Заказчику.6.3. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также исключительное право на секрет производства (ноу-хау), программу для ЭВМ и базу данных, топологию интегральной микросхемы (далее – Объекты интеллектуальной собственности), созданные при выполнении работ по Договору, принадлежат Заказчику (ст.1373 ГК РФ).6.4.

Заказчик в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе передать право пользования и (или) распоряжения принадлежащими ему результатами работ Исполнителю или третьему лицу.6.5. Условия, содержащиеся в пунктах 6.2 – 6.4, не ограничены сроком действия Договора и сохраняют для Сторон юридическую силу до окончания срока действия всех охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, созданные по Договору.7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.7.2.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (этапа ОКР), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от цены Договора за каждый день просрочки.7.3.

Уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.7.4.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договоров на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя.8.1.

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путём переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скреплённых печатями.8.2. Неурегулированные путём переговоров споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – дней.8.3.

Иной порядок рассмотрения споров устанавливается отдельным соглашением.9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.9.2.

О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, предварительно уведомив другую Сторону.9.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен Торгово-промышленной палатой РФ.9.4.

Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.9.5.

Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в п.9.2 и п.9.3 Договора, то она не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.9.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.10.2.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, второй – для Исполнителя.10.3. Внесение изменений в Договор осуществляется путём заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору.10.4. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.ИсполнительЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Исполнитель _________________Заказчик _________________

Соглашение о порядке использования прав на результаты, полученные при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

(предлагаемая форма) Экз.

N _____ Соглашение N _____ о порядке использования прав на результаты, полученные при выполнении НИР (ОКР) <*> ___________________________________________ (наименование) ___________________________________________ (шифр темы) ——————————— <*> Данная предлагаемая форма Соглашения разработана для варианта, когда по условиям государственного контракта права на результаты работ принадлежат исполнителю и заказчику совместно. _____________________________ «__» __________ 200_ г. (место заключения соглашения) _________________________________________________________________, (полное наименование государственного заказчика) именуемый(ое) в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя и отчество) действующего на основании _______________________________________, (наименование документа и его реквизиты) с одной стороны, и _______________________________________________ (полное наименование организации — головного _________________________________________________________________, исполнителя (исполнителя), свидетельство о регистрации) именуемый(ое) в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя и отчество) действующего на основании _______________________________________, (наименование документа и его реквизиты) с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 1.

Предметом настоящего Соглашения является определение Сторонами порядка использования прав на результаты, полученные при выполнении НИР (ОКР) по государственному контракту ___________ _________________________________________________________________, (реквизиты государственного контракта) и установление обоюдных обязательств по их правовой охране и учету. 2. Для целей настоящего Соглашения под правами на результаты НИР (ОКР) понимаются права на использование всех видов документации и изделий, разработанных или изготовленных в соответствии с тактико-техническим заданием, а также права на использование полученных при выполнении государственного контракта научно-технических решений, способных к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ, баз данных и др.), и (или) документированной информации, составляющей коммерческую тайну.

3. Права на документацию <*> и изделия, полученные при выполнении НИР (ОКР), принадлежат Заказчику. ——————————— <*> В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 20 февраля 1995 г.

N 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». Любое копирование такой документации и изделий, передача или использование их составных частей для целей, не предусмотренных государственным контрактом, возможны только с разрешения Заказчика. 4. Стороны обязаны принимать меры по сохранению конфиденциальности информации, относящейся к НИР (ОКР), а также исключить несанкционированный доступ третьих лиц к такой информации.

В случае получения от Заказчика письменного уведомления об установлении в отношении информации о результатах НИР (ОКР) режима коммерческой тайны Исполнитель обязан обеспечить охрану конфиденциальности указанной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне. 5. К конфиденциальным сведениям Стороны относят любую Информацию о предмете НИР (ОКР), ходе ее исполнения и полученных результатах, содержащуюся в материалах государственного контракта, тактико-технического задания и всех видах разработанной документации, а также любую информацию о разработанных в ходе НИР (ОКР) технических решениях (конструкциях, технологиях, материалах).

Срок неразглашения такой конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение срока действия государственного контракта и _________________________ лет после (трех, пяти или десяти) его завершения. 6. Стороны при работе с документами, содержащими конфиденциальную информацию, применяют порядок обращения со служебными документами, содержащими информацию ограниченного распространения, который установлен Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1233. 7. При создании в ходе выполнения государственного контракта результатов, способных к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности, в заявлениях на получение охранного документа в качестве правообладателя указываются совместно Исполнитель и Российская Федерация в лице Заказчика, заключившего государственный контракт от имени Министерства обороны Российской Федерации.

Исполнитель обязан своевременно оформить заявки на получение охранных документов, а также направить Заказчику заверенные копии охранных документов после их получения. Затраты на получение охранных документов на имя Исполнителя и Заказчика включаются в себестоимость работ по государственному контракту, а их продление (поддержание в силе) на срок, согласованный Заказчиком, осуществляет Исполнитель за счет собственных средств. 8. Каждому автору изобретения, созданного при выполнении НИР (ОКР), на которое получен патент на имя Исполнителя совместно с Заказчиком, Исполнитель выплачивает поощрительное вознаграждение в размере среднего месячного заработка работника предприятия, на котором работает автор (авторы).

Затраты на поощрительное вознаграждение авторам изобретений включаются Исполнителем в себестоимость работ по государственному контракту. Если совместный патент на изобретение получен после завершения НИР (ОКР), выплату поощрительного вознаграждения авторам изобретений Исполнитель осуществляет из собственных средств.

Если изобретение нашло практическое применение в образцах вооружения и военной техники и это отражено в технической документации, то лицам, содействовавшим созданию и использованию указанного изобретения, выплачивается вознаграждение в соответствии со статьей 34 Закона СССР от 31 мая 1991 г.

N 2213-1 «Об изобретениях в СССР».

9. Если одна из Сторон не заинтересована в правовой охране полученного результата, она обязана в месячный срок письменно известить об этом другую Сторону. В этом случае другая Сторона имеет право после получения такого извещения оформить охранные документы на свое имя. 10. Результаты НИР (ОКР), способные к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности или содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, подлежат государственному учету в Разделе единого реестра Минобороны России.

Исполнитель обязан вместе с уведомлением о готовности НИР (ОКР) или их этапов представить Заказчику сведения по форме 1, утвержденной Приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. N 173/178. В случае непредставления или ненадлежащего представления указанных сведений Заказчик вправе предъявить Исполнителю претензию и (или) перенести установленные сроки приемки НИР (ОКР) или их этапов. 11. Исполнитель, получивший правовую охрану результатов НИР (ОКР) совместно с Заказчиком или установивший в отношении информации о результатах НИР (ОКР) режим коммерческой тайны, имеет право по согласованию с Заказчиком использовать указанные результаты НИР (ОКР) в коммерческих целях, а также заключать гражданско-правовые договоры на их использование с физическими или юридическими лицами.

Заключение гражданско-правовых договоров на использование конкретных результатов НИР (ОКР) осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

12. В случае заключения гражданско-правовых договоров на использование результатов НИР (ОКР), созданных при выполнении государственного контракта, Исполнитель обязан направлять Заказчику извещения и подлинные экземпляры формы 2, утвержденные Приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. N 173/178, а также заверенные копии указанных гражданско-правовых договоров. 13. Изменения первоначальных условий настоящего Соглашения оформляются отдельными дополнениями к настоящему Соглашению, которое с момента их подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью государственного контракта.

14.___________________________________________________________ (иные условия, заполняется при необходимости) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 15.

Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению не ограничивается сроком действия государственного контракта, а продолжается до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 16. За нарушение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в размере причиненных убытков.

Кроме того, Сторона, нарушившая или ненадлежаще исполнившая обязательства по настоящему Соглашению, уплачивает неустойку в размере _____ рублей (_______ МРОТ) за каждый случай нарушения. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

17. Настоящее Соглашение подлежит постоянному хранению и является документом, подтверждающим права Сторон на результаты НИР (ОКР), в том числе при подаче заявок на получение правовой охраны и при регистрации результатов НИР (ОКР) в Разделе единого реестра Минобороны России.

18. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются Исполнитель, Заказчик и подразделение Заказчика, уполномоченное осуществлять государственный учет результатов интеллектуальной деятельности. ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ (адрес и банковские реквизиты) (адрес и банковские реквизиты) _________________ _________________ (и., фамилия) (и., фамилия) «__» ________ 200_ г.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+